+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьего лица, оказывающего услуги по настоящему договору, как за свои собственные. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. Заказчик обязуется обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Исполнителю или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке в рамках настоящего договора.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 6.2. Права и обязанности сторон по договору подряда

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на уборку территории с физическим лицом

Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. Оплата суммы, указанной в п. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор подряда на уборку снега разовое выполнение работ г. Предмет договора 1. Стоимость работ и порядок оплаты 2.

Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей. Сроки выполнения работ 3. Обязанности Сторон 4.

Заказчик обязан: 4. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. Подрядчик обязан: 4.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. Порядок сдачи-приемки работ 5. Ответственность Сторон 6. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. Форс-мажор 7. Разрешение споров 8. Заключительные положения 9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор подряда. Предмет договора. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное] , общей площадью [значение] кв.

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:. Скачать в WORD. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст.

В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Оставить комментарий. Diesel-point интернет-журнал для собственников. Главная Меню Гражданское процессуальное право Трудовое право Финансовое право Судебная защита Уголовное право Гражданское право Потребительское право Административное право Коммерческое право Хозяйственное право Задать вопрос.

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель крыш от снега, сосулек и наледи далее Работы , а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Договор на выполнение работ по по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи. Материалы из раздела Финансовое право. Договор о проведении свадебного банкета. Уведомление о б изменении существенных условий трудовых договоров. Жалобы на больницу им сухоревой. Письмо о возврате денежных средств по акту сверки образец.

Увеличение доли в уставном капитале от участия других организациях проводки. Договор увеличение срока выполнения шеф монтажных работ доплата. Комментарии 0. Ваш комментарий появится после проверки. Пока нет комментариев.

Договор подряда на уборку снега

Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

Воспользоваться услугами по уборке помещений может как физическое, так и юридическое лицо. Для жилого сектора это возможность поддержания площади в чистоте, в случае если нет времени или желания осуществлять уборку самостоятельно. Для увеличения картинки нажмите на нее.

Очистка крыш зданий от снега. Заказчиком осуществляется проверка представленного Акта приемки выполненных работ по вывозу снега с подтверждающими документами и, в случае отсутствия замечаний, подписывается Акт приемки выполненных работ по вывозу снега. Цена за куб. Стоимость работ без НДС руб. Сумма НДС руб.

Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи

Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель крыш от снега, сосулек и наледи далее Работы , а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все акты по настоящему Договору подписываются при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Окончание работ по настоящему Договору — 31 мая года. По договоренности сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

Договор подряда на очистку снега с юридическим лицом скачать

Работа по данному Договору выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

.

.

.

.

.

ДОГОВОР № ______ очистка крыш от снега (2,83 кв.м.).. подрядчики (​Генеральный подрядчик) – физические и юридические лица, которые. Пример.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. argerroi

    Видел ситуацию в Полевском, магазин Райт. Там охранник пиздюка лет 6-7 поймал и трес как буротино а потом ни чего не найдя проводил поджопником. Вот детям то как в такой ситуации быть?)